全国职工数字化应用技术技能大赛建筑信息模型BIM题库及答案（17200-17400题）

全国职工数字化应用技术技能大赛建筑信息模型BIM题库及答案（17200-17400题）
17201、根据《建筑信息模型应用统一标准》，BIM的专业功能应符合下列规定（）。
A、应满足专业或任务要求
B、应支持开放的数交换标准
C、应符合相关工程建设标准及其强制性条文
D、宜支持专业功能定制开放
正确答案：ACD
17202、根据《建筑信息模型应用统一标准》，IFC核心层定义了IFC模型的基本框架和扩展机制，在IFC模型中，心层主要定义了各类模型元素的抽象父类型，包含（）模块。
A、核心
B、控制扩展
C、产品扩展
D、过程扩展
正确答案：ABCD
17203、根据《建筑信息模型应用统一标准》，IFC模型划分为功能层次（）。
A、资源层
B、核心层
C、共享层
D、领域层
正确答案：ABCD
17204、根据《建筑信息模型应用统一标准》，互用数据的内容应根据专业或任务要求确定，并应符合下列规定（）。
A、应包含任务承担方接收的模型数据；
B、互用数据宜采用相同格式或兼容格式；
C、应包含任务承担方交付的模型数据
D、互用数据的格式转换应保证数据的正确性和完整性
正确答案：AC
17205、根据《建筑信息模型应用统一标准》，模型结构应具有（）两个特征。
A、多元性
B、开放性
C、稳定性
D、可扩展性
正确答案：BD
17206、根据《建筑信息模型应用统一标准》，模型结构由以下部分组成（）。
A、资源数据
B、共享元素
C、专业数据
D、专业元素
正确答案：ACD
17207、根据《建筑信息模型应用统一标准》，模型可采用（）两种方式进行创建。
A、集成方式
B、合成方式
C、分离方式
D、分散方式
正确答案：AD
17208、根据《建筑信息模型应用统一标准》，模型使用过程中，模型数据交换和更新可采用下列方式（）。
A、按单个或多个任务的需求，建立相应的工作流程
B、完成一项任务的过程中，模型数据交换一次或多次完成
C、从已形成的模型中提取满足任务需求的相关数据形成子模型，并根据需要进行补充完善
D、利用子模型完成任务，必要时使用完成任务生成的数据更新模型
正确答案：ABCD
17209、根据《建筑信息模型应用统一标准》，模型数据的安全性包括方面（）。
A、存储介质安全
B、模型使用安全
C、访问权限安全
D、数据发布安全
正确答案：ACD
17210、根据《建筑信息模型应用统一标准》，模型数据交换的格式应以什么为原则（）。
A、独特
B、简单
C、快捷
D、实用
正确答案：BCD
17211、根据《建筑信息模型应用统一标准》，模型元素宜根据适用范围、使用频率等进行操作（）。
A、创建
B、使用
C、修改
D、管理
正确答案：ABD
17212、根据《建筑信息模型应用统一标准》，企业应按建设工程的特点和要求制定建筑信息模型应用实施策略，实施策略宜包含下列内容（）。
A、工程概况、工作范围和进度，模型应用的深度和范围
B、建设工程应采用的数据标准及可能未遵循标准时的变通方式
C、完成任务拟使用的软件及软件之间数据互用性问题的解决方案
D、完成任务时执行相关工程建设标准的检查要求
正确答案：ABCD
17213、根据《建筑信息模型应用统一标准》，企业应结合自身发展和信息化战略确立模型应用的内容（）。
A、目标
B、功能
C、重点
D、措施
正确答案：ACD
17214、根据《建筑信息模型应用统一标准》，数据交付与交换前，应进行正确性、协调性和一致性检查，检查应内容包括（）。
A、数据经过审核、清理；
B、数据是经过确认的版本
C、数据内容、格式符合数据互用标准或数据互用协议
D、数据经过编辑、使用
正确答案：ABC
17215、根据《建筑信息模型应用统一标准》，型应用涉及多个子模型间的信息交换，只有保证所有获取信息的具有性质，才能确保模型数据的正确应用（）。
A、特殊性
B、唯一性
C、准确性
D、一致性
正确答案：BD
17216、根据《建筑信息模型应用统一标准》，一个完整的IF
C、模型组成部分除了类型、实体、函数还有（）。
A、规则
B、属性集
C、数据
D、数量集
正确答案：ACD
17217、根据《建筑信息模型应用统一标准》，在互用数据使用前，为保证互用数据的正确、高效使用，接收方应除了对其内容和格式进行核对和确认外，还应对互用数据的方面进行核对和确认（）。
A、正确性
B、协调性
C、有效性
D、一致性
正确答案：ABD
17218、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质序列包括（）。
A、施工总承包资质
B、专业承包资质
C、工程总承包资质
D、专业分包资质
E、施工劳务资质
正确答案：ABE
17219、根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。
A、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C、以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D、劳动者被依法追究刑事责任的
E、用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
正确答案：CE
17220、根据《劳动合同法》，劳动合同终止的情形有（）。
A、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的
B、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的
C、用人单位营业执照到期的
D、用人单位进入破产重整程序的
E、用人单位决定提前解散的
正确答案：ABE
17221、根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（）。
A、劳动者不能胜任工作
B、劳动者在试用期内不符合录用条件
C、劳动者严重违反用人单位的规章制度
D、劳动者被依法追究刑事责任
E、劳动者患病
正确答案：BCD
17222、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。
A、优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护
B、处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为混凝土搅拌用水和养护用水
C、喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水
D、现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水
E、力争施工中非传统水源和循环水再利用量大于百分之三十
正确答案：ADE
17223、根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有（）。
A、优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护
B、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标，合并计量管理
C、处于基坑降水阶段的土地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D、施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水
E、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于百分之三十
正确答案：ACE
17224、根据《绿色施工原则》，关于建筑节材的说法，正确的有（）。
A、图纸会审时，要达到材料损耗率比定额损耗率降低百分之三十五
B、应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运
C、优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D、施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的百分之七十以上
E、采取技术和管理措施提高模板、脚手架的周转次数
正确答案：BCE
17225、根据《民法典》，保证合同担保的范围包括（）。
A、定金
B、主债权及利息
C、违约金
D、损害赔偿金
E、实现债权的费用
正确答案：BCDE
17226、根据《民法典》，得利人没有法律根据取得不当利益，受损失的人不得请求得利人返还取得的利益的情形有（）。
A、得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的
B、得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益尚存在的
C、为履行道德义务进行的给付
D、最务提期之润的清管
E、明知无给付义务而进行的债务清偿
正确答案：CDE
17227、根据《民法典》，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的有（）。
A、为履行道德义务进行的给付
B、债务到期之前的清偿
C、一方当事人按照合同约定先行给付，后该合同被确认无效
D、明知无给付义务而进行的债务清偿
E、无处分权人处分他人财产而取得利益
正确答案：CE
17228、根据《民法典》，租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有（）。
A、当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依法仍不能确定的
B、租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的
C、出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的
D、租赁物被司法机关依法查封扣押的
E、租赁物危及承租人安全或者健康的，承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格的
正确答案：AE
17229、根据《民事诉讼法》，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）。
A、调解书应当写明诉讼请求，调解结果和理由
B、调解书由审判员，书记员署名并加盖印章，送达双方当事人
C、法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书
D、能够及时履行的案件，人民法院可以不制作调解书
E、调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力
正确答案：DE
17230、根据《民事诉讼法》规定，下列关于法院管辖的表述，正确的有（）。
A、同一诉讼的几个被告住所地在两个以上法院辖区的，原告可向任何一个被告的住所地人民法院起诉
B、合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地
C、民事案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和仲裁管辖
D、因房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷及建设工程施工合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖
E、法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出
正确答案：ADE
17231、根据《企业所得税法》，属于企业所得税不征税收入的是（）。
A、依法收取并纳入财政管理的政府性基金
B、特许使用费收入
C、接受捐赠收入
D、财政拨款
E、股息、红利等权益性投资收益
正确答案：AD
17232、根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。
A、本人应征服兵役的
B、已经进行失业登记，并有求职要求的
C、非因本人意愿中断就业的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
E、本人已经缴纳个人所得税的
正确答案：BCD
17233、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容包括（）。
A、事故发生单位概况
B、事故发生经过和事故救援情况
C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
D、已经采取的措施
E、事故发生的时间、地点以及事故现场情况
正确答案：ADE
17234、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案分为（）。
A、综合应急预案
B、专项应急预案
C、总体应急预案
D、详细应急预案
E、现场处置方案
正确答案：ABE
17235、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。
A、周围环境发生变化，形成新的重大危险源的
B、生产工艺和技术发生变化的
C、因重组导致经营方式变化的
D、经营状况不良的
E、应急组织指挥体系或者职责已经调整的
正确答案：ABCE
17236、根据《生产安全事故应急预案管理力法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。
A、应急指挥机构及其职责发生调整的
B、面临的事故风险发生重大变化的
C、重要应急资源发生重大变化的
D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E、单位经营情况发生变化的
正确答案：ABCD
17237、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）。
A、有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准的规定
B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C、工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定
D、有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定
E、工程项目中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
正确答案：ABCE
17238、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为（）。
A、长输管道
B、燃气管道
C、制冷管道
D、动力管道
E、热力管道
正确答案：CD
17239、根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形的有（）。
A、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的
B、因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的
C、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的
D、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的
E、将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的
正确答案：ABC
17240、根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有（）。
A、涉及国家秘密的工程项目
B、涉及抢险救灾的工程项目
C、利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程项目
D、国有企业开发建设的商住两用的工程项目
E、涉及国家安全的工程项目
正确答案：ABCE
17241、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。
A、技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目
B、国务院发展改革部门确定的国家重点项目
C、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
D、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目
E、省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
正确答案：ACD
17242、根据《招标投标法实施条例》，属于工程建设项目的有（）。
A、构筑物的拆除
B、建筑物的室内展品移动陈列柜
C、建筑物的扩建
D、建筑物间隔膜装置的安装
E、工程所需要的管理服务
正确答案：ACDE
17243、根据《招标投标法实施条例》，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。
A、使用伪造、变造的许可证件
B、投标人之间协商投标报价
C、不同投标人的投标文件相互混装
D、投标人之间约定部分投标人放弃中标
E、提供虚假的财务状况
正确答案：AE
17244、根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。
A、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的
B、明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的
C、授意投票人撤换、修改投标文件的
D、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的
E、向特定投标人泄露标底的
正确答案：AD
17245、根据《仲裁法》，关于仲裁的说法，正确的有（）。
A、仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权
B、劳动争议仲裁不属于《仲裁法》的调整范围
C、当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权
D、仲裁不公开进行
E、仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉
正确答案：BD
17246、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。
A、未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持
B、装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权
C、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月
D、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算
E、承包人工程价款优先受偿权不得放弃
正确答案：CD
17247、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法，正确的有（）。
A、建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B、建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C、承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
正确答案：BCE
17248、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。
A、承包人明确表示不履行合同主要义务的
B、承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
C、承包人将承包的建设工程转包的
D、承包人在合同约定的期限内没有完工的
E、承包人将承包的建设工程违法分包的
正确答案：ABCE
17249、根据BIM应用程度可将BIM工程师职业岗位分为（）。
A、BIM战略总监
B、BIM项目经理
C、BIM技术主管
D、BIM操作人员
E、BIM系统管理人员
正确答案：ABCD
17250、根据城乡建设部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，运维单位开展BIM示范应用主要有（）。
A、运营维护模型建立
B、运营维护管理
C、建筑智能化
D、设备设施运行监控
正确答案：ABD
17251、根据断面图布置位置不同，可将断面图分为（）。
A、移出断面图
B、重合断面图
C、全断面图
D、中断断面图
正确答案：ABD
17252、根据对装配式混凝土结构预制构件质量控制点的要求，需要设置的质量控制点包括（）。
A、预制构件出厂强度
B、预制构件混凝土养护
C、预制构件吊装位置
D、预制构件运输
正确答案：AC
17253、根据对装配式混凝土结构预制构件质量控制点的要求，需要设置的质量控制点包括（）。
A、预制构件出厂强度
B、预制构件混凝土养护
C、预制构件吊装位置
D、预制构件运输E预制构件预留孔洞
正确答案：AC
17254、根据对装配式混凝土结构预制构件质量控制点的要求，需要设置的质量控制点包括（）。
A、预制构件出厂强度
B、预制构件混凝土养护
C、预制构件吊装位置
D、预制构件运输
E、预制构件预留孔洞
正确答案：AC
17255、根据工程施工进度设计BIM应用方案。主要节点包含（）
A、投标阶段
B、人员进场阶段
C、施工节点阶段
D、竣工阶段
正确答案：ABCD
17256、根据工程项目信息使用的有关资料，属于美国标准和技术研究院划分的生命周期阶段的是（）。
A、招投标阶段
B、规划和计划阶段
C、施工阶段
D、项目运营和维护阶段
E、清理阶段
正确答案：BCDE
17257、根据工程项目信息使用的有关资料，下列选项中属于美国标准和技术研究院划分的生命周期阶段的是（）。
A、招投标阶段
B、规划和计划阶段
C、施工阶段
D、项目运营和维护阶段
E、清理阶段
正确答案：BCDE
17258、根据构件命名规则，下列表述正确的是（）。
A、“DD0203”代表200毫米宽30毫米高的电洞
B、“FM1821甲”代表2100毫米宽1800毫米高的甲级防火门
C、“F1-自喷-内外热镀锌钢管-150-卡箍”代表使用于一层的自喷管道为内外热镀锌钢管，管径DN150，卡箍连接方式
D、“FJI3521”代表3500毫米宽2100毫米高的卷帘门
正确答案：AC
17259、根据结构功能要求，现行规范中主要的极限状态有（）。
A、损伤容限极限状态
B、承载能力极限状态
C、正常使用极限状态
D、损伤安全极限状态
正确答案：BC
17260、根据控制室内环境的不同要求，属于I类民用建筑工程的有（）。
A、餐厅
B、老年建筑
C、理发店
D、学校教室
E、旅馆
正确答案：BD
17261、根据评价的不同，后评价可以又可分为（）。
A、跟踪评价
B、实施评价
C、效果评价
D、影响评价
正确答案：ABD
17262、根据评价时间不同，后评价又可以分为（）。
A、跟踪评价
B、实施效果评价
C、进度评价
D、影响评价
正确答案：ABD
17263、根据墙背倾斜情况，重力式挡墙可分为（）。
A、俯斜式挡墙
B、直立式挡墙
C、衡重式挡墙
D、仰斜式挡墙
正确答案：ABCD
17264、根据设备监造管理要求，（）属于停工待检点。
A、外观质量检查
B、规格尺寸的检查
C、检查试验报告
D、隐蔽工程的验收
E、压力容器的水压试验
正确答案：DE
17265、根据室内环境污染物控制的不同要求，下列民用建筑中，属于I类建筑的有（）。
A、图书馆
B、医院
C、体育馆
D、住宅
E、展览馆
正确答案：BD
17266、根据所施加荷载的性质的不同，触探可分为（）。
A、标准贯入试验
B、动力触探
C、轻便触探
D、静力触探
正确答案：BD
17267、根据土的波速测试成果，可计算出（）。
A、动泊松比
B、动阻尼比
C、动弹性模量
D、地基刚度系数
正确答案：AC
17268、根据现行会计准则和税法，关于融资租赁的说法，正确的有（）。
A、租赁期满时，租赁资产的所有权可以转移给承租人
B、租赁期占资产可使用年限的大部分，通常等于或大于可使用年限的百分之七十五
C、融资租赁在税法上被认定为分期付款购买
D、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价格远低于行使选择权时租赁资产的公允价值
E、承租人产生的租赁费可作为当期费用扣除
正确答案：ABCD
17269、根据相关规定，下列资产中，属于流动资产的有（）。
A、预付款项
B、长期应收款
C、长期股权投资
D、债权投资
E、交易性金融资产
正确答案：AE
17270、根据相关规范规定对于预制构件的堆放应符合下列规定（）。
A、场地应平整、坚实，并应有良好的排水措施
B、应保证最下层构件垫实，预埋吊件宜向上，标识宜朝向堆垛间的通道
C、垫木或垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致重叠堆放构件时，每层构件间的垫木或垫块应在同一垂直线上
D、堆垛层数应根据构件与垫木或垫块的承载能力及堆垛的稳定性确定，必要时应设置防止构件倾覆的支架
E、预应力构件的堆放应考虑反拱的影响
正确答案：ABCDE
17271、根据相关规范规定预制构件的运输应符合下列规定（）。
A、预制构件的运输线路应根据道路、桥梁的实际条件确定场内运输宜设置循环线路
B、运输车辆应满足构件尺寸和载重要求
C、装卸构件时应考虑车体平衡，避免造成车体倾覆
D、应采取防止构件移动或倾倒的绑扎固定措施
E、对构件边角部或链索接触处的混凝土，宜采用垫衬加以保护
正确答案：ABCDE
17272、根据应用领域不同可将BIM工程师主要分为（）。
A、BIM标准管理类
B、BIM工具研发类
C、BIM技术管理类
D、BIM工程应用类
正确答案：ABD
17273、根据允许中断供电的时间，可选用下列（）的应急电源。
A、允许中断供电的时间为15秒以上的供电，可选用快速自启动的发电机组
B、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的，选用带自动投入装置的专用馈电线路
C、允许中断供电时间为毫秒级的供电，选用蓄电池静止型不间断供电装置蓄电池机械储能电动型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置
D、不间断供电装置（UPS），适合于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电
正确答案：ACD
17274、根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知），下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。
A、建造师注册证书不可以租借使用
B、建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证”
C、人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务
D、违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”
E、人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”
正确答案：ABD
17275、根据住建部《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》，以下属于主要任务中“专项信息技术应用”内容的是（）。
A、大数据技术
B、云计算技术
C、物联网技术
D、3D打印技术
E、智能手机拍照技术
正确答案：CD
17276、根据住建部《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》，以下属于主要任务中“专项信息技术应用”内容的是（）。
A、大数据技术
B、云计算技术
C、物联网技术
D、3D打印技术
正确答案：CD
17277、根据住建部《关亍推进建筑信息模型应用的指导意见》，工程总承包企业2020年以前工作重点的是（）。
A、设计控制
B、成本控制
C、投资控制
D、设备设施运行监控
E、交付工程总承包BIM竣工模型
正确答案：ABC
17278、根据住建部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，施工企业2020年以前工作重点的是（）。
A、设计模型建立
B、施工模型建立
C、细化设计
D、投资控制
E、施工过程管理
正确答案：BCE
17279、工厂模块化预制技术从设计、生产到安装和调试深度合集成，实现建筑机电的（）。
A、安装标准化
B、网络化
C、产品模块化
D、集成化
E、微型化
正确答案：ACD
17280、工程建设项目的进度管理是指对工程项目各建设阶段的（）制定计划，将该计划付诸实施。
A、工作内容
B、工作程序
C、持续时间
D、逻辑关系
E、人员配置
正确答案：ABCD
17281、工程量统计的作用是（）。
A、对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化
B、BIM模型输出土建-设备统计报表
C、输出工程量统计，与概预算专业软件集成计算
D、概预算分析结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续使用
正确答案：BCD
17282、工程施工的成本控制包括（）。
A、项目投标
B、专家评审
C、施工准备
D、竣工验收
正确答案：BCD
17283、工程施工过程中，影响施工安全生产的主要环境因素有（）。
A、水文地质
B、项目人文氛围
C、防护设施
D、冬雨期施工
E、邻近建（构）筑物
正确答案：ACDE
17284、工程数据和业务数据加载到BIM上，不仅提高了工作效率和工作质量，而且大幅增加了管理的功能，使数据变得（）。
A、可存贮
B、可搜索
C、可计算
D、可追溯
正确答案：ABCD
17285、工程索赔成立的前提条件有（）。
A、与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C、承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告
D、造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围
E、索赔费用计算正确，并且容易分析
正确答案：ABC
17286、工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。
A、计划成本与实际成本的比较分析
B、进行项目的估算、概算的比较分析
C、根据工程进展进行成本预测
D、合同执行情况的查询和统计分析
E、计算实际成本
正确答案：ACE
17287、工程项目管理中的“三管”主要指的是（）。
A、合同管理
B、职业健康安全与环境管理
C、质量管理
D、信息管理
正确答案：ABD
17288、工程项目施工人员的素质是（）的决定性因素。
A、工程质量高低
B、工程安全与否
C、工程质量优劣
D、施工过程
E、设计过程
正确答案：AC
17289、工程项目相关方应明确施工BIM应用的（）。
A、工作内容
B、技术要求
C、工作进度
D、岗位职责
E、人员及设备配置
正确答案：ABCDE
17290、工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程是（）。
A、地基与基础
B、装饰装修
C、主体结构
D、环境保护
E、节能工程
正确答案：ACE
17291、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动效果的质量分析及分项工程质量的控制，利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在（）。
A、利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划
B、利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量
C、能够及时检验工序活动效果的质量
D、利用BIM技术设置工序质量控制点（工序管理点），实行重点控制
E、对工序的绿色性能进行分析
正确答案：ABCD
17292、工业安装分项工程质量验收记录表的签字人包括（）。
A、监理单位专业监理工程师
B、施工单位项目负责人
C、建设单位专业技术负责人
D、施工单位技术负责人
E、设计单位专业技术负责人
正确答案：AC
17293、公路工程质量保证体系包括（）。
A、政府监督
B、法人管理
C、社会监理
D、企业自检
E、企业自律
正确答案：ABCD
17294、公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中，属于行政诉讼受案范围的有（）。
A、认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
B、认为行政机关不依法履行政府特许经营协议的
C、对行政机关的行政指导行为不服的
D、申请行政机关履行保护人身权的法定职责，行政机关拒绝履行的
E、对行政机关针对信访事项作出的复核意见不
正确答案：ABD
17295、功能区包含（）等部分。
A、功能区选项卡
B、功能区子选项卡
C、面板
D、立面图
正确答案：ABC
17296、供货单位的项目管理工作涉及（）阶段。
A、施工阶段
B、设计准备阶段
C、设计阶段
D、动用前准备阶段
E、保修期
正确答案：ABCDE
17297、供货单位对于BIM项目管理的应用需求有（）。
A、在设计阶段提供产品设备全信息BIM数据库，配合设计样板进行产品，设备设计选型
B、在招投标阶段根据设计BIM模型，匹配符合设计要求的产品型号，并提供对应的全信息模型
C、施工建造阶段配合施工单位，完成物流追踪；提供合同产品，设备的模型，配合进行产品、设备吊装或安装模拟；根据施工组织设计BIM指导，配送产品、货物到指定位置
D、在验收阶段配合业主查验结构材料、装配式构件、装修材料的合格性
E、在运维阶段配合维修保养，配合运维管控单位及时更新BIM数据库
正确答案：ABCE
17298、共享层可以用来指示（）。
A、采暖
B、机电
C、材料
D、管道
正确答案：ABD
17299、共享的模型元素抽象父类型，包括（）。
A、产品
B、过程
C、工程
D、控制
正确答案：ABD
17300、共享模型元素可以分为（）。
A、共享建筑服务元素
B、共享组件元素
C、共享建筑元素
D、共享管理元素
E、共享设施元素
正确答案：ABCDE
17301、构件标准化是指在新型工业化建筑中，通过采用设计的（）两种方式，使得经济合理的某种或多种构件在项目中的数量最大化。
A、优化
B、分类
C、归并
D、维护
正确答案：AC
17302、关于BIMFILM3.0当中模型文字说法错误的有（）。
A、无法修改颜色
B、可以阻挡光线投射阴影
C、可以修改字体
D、无法输入超过20个汉字
正确答案：ACD
17303、关于BIMMAKE建模详细程度说法正确的是（）。
A、模型应该尽量接近真实，越细越好
B、各个阶段的模型深度不同，根据建模需求确定建模的详细程度
C、尽量简化模型、降低电脑硬件负荷
D、用于表达的建筑局部构造节点，如过于复杂，可以单独创建节点模型
正确答案：BD
17304、关于BIM的硬件配置，下列因素属于硬件配置的重要影响因素（）。
A、项目类型
B、项目名称
C、项目规模
D、项目地点
正确答案：AC
17305、关于BIM技术5D施工管理软件RIBiTWO的说法中正确的是（）。
A、包含基于BIM技术的算量功能
B、旨在建立BIM工具软件与管理软件ERP之间的桥梁
C、融合基于BIM技术的算量、计价和施工过程管理于一体
D、支持MagiCA
E、Revit、GTJ等软件
正确答案：ABC
17306、关于BIM技术的绿色施工管理说法正确的有（）。
A、节地就是指施工用地的合理利用
B、场地分析是研究影响建筑物定位的主要因素，是确定建筑物的空间方位和外观、建立建筑物与周围景观联系的过程
C、利用BIM技术，可以对施工过程中的用水过程进行模拟
D、节能在绿色环保方面具体有两种体现，一是帮助建筑形成资源的循环使用；二是实现建筑自身的减排
正确答案：BCD
17307、关于BIM技术与云计算说法正确的是（）。
A、根据云的形态和规模，BIM与云计算集成应用将经历初级、中级和高级发展阶段
B、初级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用
C、中级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用
D、高级阶段以开放平台为标志，用户可根据差异化需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用，并形成自定义的BIM应用
正确答案：ACD
17308、关于BIM技术在勘察设计阶段中的作用与价值，下列说法正确的是（）。
A、通过BIM结构计算软件，基于三维设计模型辅助施工深化设计并可自动生成施工深化图纸
B、基于三维设计模型，各专业设计之间可以共享三维设计模型数据，进行专业协同、碰撞检查，避免数据重复录入
C、基于相应的BIM软件可直接进行建筑、结构、设备等各专业设计，所有专业的二维设计图纸都可以根据三维设计模型自动生成
D、将三维设计模型的数据导入到各种分析软件中，例如能耗分析、日照分析、风环境分析等软件，能够快速地进行各种分析和模拟
正确答案：BD
17309、关于BIM模式下二维图纸交付问题的解决方案描述正确是（）。
A、现阶段BIM模型生成二维视图过程中面临的问题，体现了现有BIM软件中二维视图生成功能的本地化相对欠缺
B、在三维技术应用成熟的制造业，前期遇到的具体困难也很类似，但随着软件功能的不断完善，目前还不具备直接生成二维视图的能力
C、在三维技术应用成熟的制造业，前期遇到的具体困难也很类似，但随着软件功能的不断完善，目前已经具备了直接生成二维视图的能力
D、随着BIM软件在二维视图方面功能的不断加强，BIM模型直接生成可交付的二维视图必然能够实现，BIM模型与二维制图标准将实现有效对接
正确答案：ACD
17310、关于BIM实施模式的优势和特点，下列说法正确的是（）。
A、尊重企业内部管理制度与模式
B、有利于实现各参与方间信息传递
C、有利于形成各参与方数据资源库
D、有利于实现生命周期模型应用
正确答案：ABCD
17311、关于BIM应用现存的一些问题包括以下（）。
A、难以实现多方协同
B、难以实现信息模型全生命周期应用
C、难以实现数据信息的再利用
D、难以实现模型可视化
正确答案：ABC
17312、关于BIM应用与项目管理，三维技术交底的方式主要包括（）。
A、虚拟施工和实际工程照片对比
B、将三维模型进行缩尺打印输出
C、三维模型的平面图、立面图及剖面图出具
D、BIM建模过程参观
正确答案：AB
17313、关于BIM在水暖电设计中应用的价值，下列说法正确的是（）。
A、可以自动生成各专业的设计成果
B、通过三维模型解决空间管线综合及碰撞问题
C、能够自动创建路径
D、具有自动计算功能
正确答案：ABCD
17314、关于
C、φ参数，下列说法正确的是（）。
A、
C、φ是描述土的抗剪强度的两个参数，同一种土中
B、φ是常数
C、C值反映了土颗粒之间的联结能力，塑性指数愈大，土的凝聚力愈大
D、φ值反映了颗粒之间的咬合能力，颗粒愈大，内摩擦角愈大
E、土的内摩擦角理论上能大于45度
正确答案：BC
17315、关于
C、φ参数，下列说法正确的是（）。
A、C和φ是描述土的抗剪强度的两个参数，同一种土中
B、φ是常数
C、C值反映了土颗粒之间的联结能力，塑性指数愈大，土的凝聚力愈大
D、φ值反映了颗粒之间的咬合能力，颗粒愈大，内摩擦角愈大
E、土的内摩擦角理论上能大于45度
正确答案：BC
17316、关于CDE的说法正确的有（）。
A、CDE即公共数据环境
B、CDE是中心信息库
C、CDE的所有权由投资方持有
D、所有项目相关者都可以访问CDE
正确答案：ABD
17317、关于IDM的说法正确的是（）。
A、IDM是对某特定业务流程所需要交换的信息以及由该流程产生的信息的定义
B、IDM全称Information
C、IDM是对项目全生命周期所需交换的信息的定义
D、IDM是对某个指定项目以及项目阶段所需要交换信息的定义
正确答案：ABD
17318、关于Revit楼板形状编辑说法表述不正确的是（）。
A、只能对倾斜楼板进行修改子图元操作
B、只能对非倾斜楼板进行修改子图元操作
C、不论楼板是否倾斜都可以进行修改子图元操作
D、不论楼板是否倾斜都无法进行修改子图元操作
正确答案：ACD
17319、关于Revit修改编辑管道，管道尺寸和管道编号是通过注释符号族来标注，仅在（）可用。
A、平面
B、立面
C、剖面
D、立面视图
正确答案：ABC
17320、关于Revit以下说法是正确的（）。
A、族样板文件的扩展名为rfa
B、控制族图元显示性和详细程度的最常用的方法是族图元可见性设置
C、体量族属于系统族
D、族编辑器中的大多数视图中，工作平面是自动设置的，执行某些绘图操作及在特殊视图中启用某些工具时必须使用工作平面
正确答案：BD
17321、关于Tekla（Xsteel）主要功能描述正确的是（）。
A、零件数据需手动生成
B、可以进行三维钢结构建模
C、具备校正检查的功能
D、施工详图需手动生成
正确答案：BC
17322、关于安全技术交底内容及要求的说法，正确的有（）。
A、内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施
B、项目部必须实行逐级交底制度，纵向延伸到班组全体人员
C、内容中必须包括针对危险点的预防措施
D、定期向交叉作业的施工班组进行口头交底
E、涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两个阶段技术交底
正确答案：ABCE
17323、关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。
A、可在网络图的基础上进一步扩充得到
B、可以用成本计划直方图的方式表示
C、可以用时间-成本累积取消表示
D、可根据现金筹措情况在“香蕉图”内调整S形曲线
E、按最早时间安排工作可节约资金贷款利息
正确答案：ABCD
17324、关于捕捉功能，下列说法正确的是（）。
A、Revit通过显示捕捉点或捕捉线的方式来对图元、构件和线进行排列
B、在绘制直线、弧线、圆形线或者放置图元时，使用捕捉功能可根据位置的需要与现有几何图元进行对齐
C、捕捉点在绘图区域显示为三角形、正方形等
D、不可选择关闭捕捉，绘图时必须启用捕捉功能
正确答案：ABC
17325、关于不动产权设立的说法，正确的是（）。
A、不动产权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产权合同的效力
B、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记
C、不动产权的设立属自愿登记
D、不动产权自合同成立时设立
E、不动产权物权登记由不动产所在地的登记机构办理
正确答案：ABE
17326、关于不动产物权设立的说法，正确的有（）。
A、不动产物权的设立属自愿登记
B、不动产物权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力
C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记
D、不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理
E、不动产物权自合同成立时设立
正确答案：BCD
17327、关于材料进场验收要求的说法，正确的有（）。
A、要求进场复验的材料应有取样送检证明报告
B、验收工作应按质量验收规范和计量检测规定进行
C、验收内容应完整，验收要做好记录，办理验收手续
D、甲供的材料只做好标识
E、对不符合计划要求的材料可暂缓接收
正确答案：ABC
17328、关于场地地形建模能力中，正确的是（）。
A、可创建平面和曲面地形
B、可创建多级基坑
C、可创建弧线基坑
D、可创建样条曲线基坑
正确答案：ABC
17329、关于成本核算方法的说法，正确的有（）。
A、表格核算法简单易懂，方便操作
B、表格核算法精度不高，实用性较差
C、项目财务部门—般采用表格核算法
D、会计核算法对工程项目内各岗位成本的责任核算比较适用
E、会计核算法科学严密，覆盖面较大
正确答案：AE
17330、关于创建屋顶所在视力说法正确的是（）。
A、迹线屋顶可以在立面视图和剖面视图中创建
B、迹线屋顶可以在楼层平面视图和天花板投影平面视图中创建
C、拉伸屋顶可以在立面视图和剖面视图中创建
D、拉伸屋顶可以在楼层平面视图和天花板投影平面视图中创建
E、迹线屋顶和拉伸屋顶都可以在三维视图中创建
正确答案：BCE
17331、关于创建屋顶所在视图说法正确的是（）。
A、迹线屋顶可以在立面视图和剖面视图中创建
B、迹线屋顶可以在楼层平面视图和天花板投影平面图中创建
C、拉伸屋顶可以在立面视图和剖面视图中创建
D、拉伸屋顶可以在楼层平面视图和天花板投影平面视图中创建
E、迹线屋顶和拉伸屋顶都可以在三维视图中创建
正确答案：ABE
17332、关于担保的说法，正确的有（）。
A、担保是用益物权的一种
B、担保的目的是保障特定债权的实现
C、主合同有效，担保合同有效
D、主合同无效，担保合同可以另外约定有效
E、反担保不适用《担保法》的规定
正确答案：BD
17333、关于单价合同的说法，正确的有（）。
A、投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价
B、对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标
C、采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险
D、采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小
E、采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长
正确答案：ABCD
17334、关于当前BIM市场的现状，下列表达中正确的是（）。
A、BIM技术应用覆盖面较窄，BIM技术在建筑工程项目的应用没有达到推广和普及层面
B、缺少专业的BIM工程师，BIM技术培训尚未达到较高水平
C、涉及项目的实战较少，缺少项目全生命周期运用BIM技术的案例及经验
D、基于工程项目的具体要求，大量具有创新性的BIM软件、BIM产品以及BIM应用平台已经被推广应用
正确答案：ABC
17335、关于当前BIM市场的现状，下列表达中正确的是（）。
A、基于工程项目的具体要求，大量具有创新性的BIM软件、BIM产品以及BIM应用平台已经被推广应用
B、BIM技术应用覆盖面较窄，BIM技术在建筑工程项目的应用没有达到推广和普及层面
C、缺少专业的BIM工程师，BIM技术培训尚未达到较高水平
D、涉及项目的实战较少，缺少项目全生命周期运用BIM技术的案例及经验
E、BIM技术已经成熟应用于各种建设工程项目，包括民用建筑、工业建筑、公共建筑等
正确答案：BCD
17336、关于地下连续墙的导墙作用的说法，正确的有（）。
A、控制挖槽精度
B、承受水土压力
C、承受施工机具设备的荷载
D、提高墙体的刚度
E、保证墙壁的稳定
正确答案：ABC
17337、关于地下连续墙的说法，正确的有（）。
A、墙体刚度大
B、不能承受竖向荷载
C、不可作为永久性结构
D、可作为施工过程中的防护结构
E、施工中需采用膨润土泥浆护壁
正确答案：ADE
17338、关于地役权的说法，正确的有（）。
A、需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B、地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C、地役权未经登记不得对抗需役的人
D、地役权由需役的人单方设立
E、地役权属于用益物权
正确答案：AE
17339、关于灯具现场检查要求的说法，正确的是（）。
A、I类灯具外壳有专用的PE端子
B、消防应急灯具有试验标志
C、灯具内部接线为铜芯绝缘导线
D、灯具绝缘电阻不小于0.5兆欧
E、导线绝缘层厚度不小于0.6毫米
正确答案：ACE
17340、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。
A、法律调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B、人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C、人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效应
D、基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E、仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力
正确答案：ABD
17341、关于顶管顶进作业质量控制的说法，正确的是（）。
A、开始顶进阶段，应严格控制顶进的速度和方向
B、顶进过程应采取及时纠偏和小角度纠偏措施
C、手工掘进管道下部仅120度范围不能超挖
D、在稳定土层中，手工掘进管道管顶以上超挖量宜为25mn
E、在软土层中顶进混凝土管时，宜采取防管节飘移措施
正确答案：ABE
17342、关于多层砌体房屋设置构造柱的作用，下列正确的是（）。
A、可增强房屋整体性，避免开裂墙体倒塌
B、可提高砌体抗变形能力
C、可提高砌体的抗剪强度
D、可抵抗由于地基不均匀沉降造成的破坏
正确答案：ABC
17343、关于法的效力层级的说法，正确的有（）。
A、自治条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治地方适用自治条例的规定
B、宪法是国家队根本大法，具有最高的法律效力
C、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民表大会常务委员会裁决
D、行政法规的法律效力仅次于宪法
E、省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
正确答案：ABCE
17344、关于法的效力层级的说法，正确的有（）。
A、宪法至上
B、新法优于旧法
C、一般法高于特别法
D、任何机关和个人不得裁决法律适用情况
E、上位法优于下位法
正确答案：ABE
17345、关于法律责任的说法，正确的有（）。
A、法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B、法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行
C、法律明确规定了法律责任的范围和性质
D、法律责任即承担不利的法律后果
E、法律责任的实现由国家强制力作为保障
正确答案：ACDE
17346、关于防水卷材施工说法正确的有（）。
A、地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘
B、地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法
C、基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴
D、铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴
E、铺贴双层卷材时，上下两层卷材接缝应错开
正确答案：CE
17347、关于房面卷材防水施工要求的说法，正确的有（）。
A、先施工细部，再施工大面
B、平行屋脊搭接缝应顺流方向
C、大坡面铺贴应采用满粘法
D、上下两层卷材垂直铺贴
E、上下两层卷材边搭接缝错开
正确答案：ABCE
17348、关于分包合同管理的说法，正确的有（）。
A、发包人对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准
B、监理工程师与承包人和分包人均有监理和被监理关系
C、承包人对分包工程的实施具有全面管理责任
D、特殊情况下，发包人可以向分包人直接付款
E、分包人可以按责任划分，向承包人或监理工程师提出索赔要求
正确答案：AC
17349、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。
A、分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程
B、分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
C、必须对施工项目的所有分部分项工程进行成本分析
D、主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析
E、分部分项工程成本分析是定期的中间成本分析
正确答案：ABD
17350、关于风管系统计算的描述，下面（）描述是正确的。
A、程序自带计算功能可以实现同—管网中不同尺寸风管有不同流速的设定
B、程序自带计算功能不能实现管网的水力平衡计算
C、水力平衡计算必须依赖真实厂家的产品
D、最远路径—定是最不利环路
正确答案：BCD
17351、关于风管系统计算的描述，下面（）描述是正确的。
A、程序自带计算功能可以实现同—管网中不同尺寸风管有不同流速的设定
B、程序自带计算功能不能实现管网的水力平衡计算
C、水力平衡计算必须依赖真实厂家的产品
D、最远路径—定是最不利环路
E、程序自带计算功能可以实现风管标高自动计算
正确答案：BCD
17352、关于风管系统计算的描述，下面描述是正确的（）。
A、最远路径一定是最不利环路
B、程序自带计算功能可以实现风管标高自动计算
C、程序自带计算功能可以实现同一管网中不同尺寸风管有不同流速的设置
D、水力平衡计算必须依赖真实厂家的产品
正确答案：AD
17353、关于扶手的描述，正确的是（）。
A、扶手不能作为独立构件添加到楼层中，只能将其附着到主体上
B、扶手可以作为独立构件添加到楼层中
C、可以通过选择主体的方式创建扶手
D、可以通过绘制的方法创建扶手
正确答案：BCD
17354、关于附加应力不正确的是（）。
A、由上部结构荷载和自重共同引起的
B、由基础自重引起的
C、随地下水位的上升而下降的
D、随离基底中心水平距离的增大而减小的
正确答案：ABC
17355、关于复查工位，表述错误的有（）。
A、进行预制构件模板安装、配筋、水电预埋、连接件预埋等工序
B、对配筋、水电预埋、连接件等工序进行核对及整改
C、根据图纸内容，将预制构件的模具位置通过数控方法划线
D、用于模台垂直方向运输
正确答案：ACD
17356、关于钢化玻璃特性的说法，正确的有（）。
A、使用时可以切割
B、可能发生爆炸
C、碎后易伤人
D、热稳定性差
E、机械强度高
正确答案：BE
17357、关于钢-混凝土结合梁施工技术的说法，正确的有（）。
A、一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成
B、在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器的作用是使二者共同工作
C、适用于城市大跨径桥梁
D、桥面混凝土浇筑应分车道分段施工
E、浇筑混凝土桥面时，横桥向应由两侧向中间合龙
正确答案：ABC
17358、关于钢结构高强度螺栓安装的说法，正确的有（）。
A、应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B、应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C、应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D、应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E、同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
正确答案：ACE
17359、关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法，正确的有（）。
A、施工环境温度不低于0摄氏度
B、做好操作面的通风
C、做好防水、防毒、防腐措施
D、防腐涂料与防火涂料应具有相容性
E、涂装油漆按一般工种管理
正确答案：BD
17360、关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法，正确的有（）。
A、基坑不大时，打桩可逐排打设
B、对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打
C、当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打
D、对基础标高不一的桩，宜先浅后深
E、对不同规格的桩，宜先小后大
正确答案：ABC
17361、关于高层建筑管道安装的说法，正确的有（）。
A、管道保温及管道井，穿墙套管的封堵应采用阻燃材料
B、必须设置安全可靠的室内消防给水系统
C、高层建筑雨水管可采用排水铸铁管
D、给水、热水系统应进行合理的竖向分区并加设减压设备
E、应考虑管道的防振、降噪措施
正确答案：ABDE
17362、关于高处作业吊篮的做法，正确的有（）。
A、吊篮安装作业应编制专项施工方案
B、吊篮内的作业人员不应超过3人
C、作业人员应从地面进出吊篮
D、安全钢丝绳应单独设置
E、吊篮升降操作人员必须经培训合格
正确答案：ACDE
17363、关于高强度螺栓连接的说法，正确的是（）。
A、螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验
B、不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔
C、高强度螺栓初拧和终拧后要做好颜色标记
D、高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母2-3扣
E、扭剪型高强度螺栓的拧紧应采用扭矩法
正确答案：AD
17364、关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有（）。
A、紧固用的扭矩扳手在使用前应校正
B、高强度螺栓安装的穿入方向应一致
C、高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成
D、施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
E、高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
正确答案：ABC
17365、关于高强螺栓安装的说法，正确的有（）。
A、应能自由穿入螺栓孔
B、用铁锤敲击穿入
C、用锉刀修整螺栓孔
D、用气割扩孔
E、扩孔的孔径不超过螺栓直径的1.2倍
正确答案：ACE
17366、关于高温天气施工的说法，正确的有（）。
A、现场拌制砂浆随拌随用
B、打密封胶时环境温度不宜超过35摄氏度
C、大体积防水混凝土浇筑入模温度不应高于30摄氏度
D、不应进行钢结构安装
E、混凝土的坍落度不宜小于70毫米
正确答案：ABCE
17367、关于工程保险的说法，正确的有（）。
A、工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保
B、国内工程通常由项目法人办理工程一切险
C、第三者责任险—般附加在工程一切险种
D、承包人设备保险的保险范围包括准备用于永久工程的设备
E、国内工程开工前均要集中投保工程一切险
正确答案：BCD
17368、关于工程保修期的说法，正确的有（）。
A、基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B、屋面防水工程的保修期为4年
C、建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D、保修期结束后，返还质量保证金
E、在保修期内，施工企业一直负有维修保修义务
正确答案：AE
17369、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。
A、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
B、未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工
C、未经专业监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
D、未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收
E、未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用
正确答案：ABDE
17370、关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。
A、项目提出
B、组织起草
C、立项
D、编号和对外通报
E、征求意见
正确答案：CD
17371、关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。
A、重要部位的地基与基础，由总监理工程师组织，施工单位、设计单位项目负责人参加验收
B、检验批及分项工程，由专业监理工程师组织施工单位专业质量或技术负责人验收
C、单位工程中的分包工程，由分包单位直接向监理单位提出验收申请
D、整个建设项目验收程序为：施工单位自验合格，总监理工程师验收认可后，由建设单位组织各方正式验收
E、验收时，对涉及结构安全、施工功能等重要的分部工程，需提供抽样检测合格报告
正确答案：ABDE
17372、关于工程施工质量事故处理基本要求的说法，正确的有（）。
A、消除造成事故的原因
B、正确确定技术处理的范围
C、确保技术先进、经济合理
D、切实做好事故处理的检查验收工作
E、确保事故处理期间的安全
正确答案：ABDE
17373、关于工程项目成本核算的说法，正确的有（）。
A、成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本分析同步的原则
B、工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分
C、工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法
D、会计核算法人为控制因素较多、精度不高
E、施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算
正确答案：BE
17374、关于工程质量检测单位检测的说法，正确的有（）。
A、检测报告加盖检测机构公章即可生效
B、检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账
C、检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
D、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由工程监理单位归档
E、检测机构可以推荐质量合格的建筑材料
正确答案：BC
17375、关于工程质量信息技术的说法，正确的有（）。
A、管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流
B、项目信息门户不同于项目管理信息系统
C、项目管理信息系统主要用于企业人、财、物、产供销的管理
D、项目管理信息系统有利于项目各参与方的信息交流和协同工作
E、项目信息门户是项目各参与方共同使用、共同工作和互动的管理工具
正确答案：BE
17376、关于工程重大安全事故罪的说法，正确的有（）。
A、该犯罪是单位犯罪
B、该犯罪的客观方而表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故
C、该犯罪的犯罪主体包括勘察单位
D、该犯罪的法定最高刑为20年
E、该犯罪应当对直接责任人员并处罚金
正确答案：ABE
17377、关于工程总承包企业的说法，正确的有（）。
A、仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目
B、工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
C、分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责
D、工程总承包企业不得将工程总承包项目转包
E、工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别发包给其他单位
正确答案：BDE
17378、关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。
A、管理职能是由管理过程的多个工作环节组成
B、在一个项目实施的全过程中，应视具体情况对工作任务分工进行调整
C、项目职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理
D、项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表
E、编制任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解
正确答案：ABCE
17379、关于公路配电工程中钢管敷设的说法，正确的有（）。
A、镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接
B、明配钢管或暗挖被锌钢管与盒（箱）连接应用锁紧螺母或护套帽固定
C、直埋于地下时应采用厚壁钢管
D、薄壁钢管应采用焊接连接
E、潮湿场所应采用薄壁钢管
正确答案：ABC
17380、关于供热管道安装前准备工作的说法，正确的有（）。
A、管道安装前，应完成支、吊架的安装及防腐处理
B、管道的管径、厚度和材质应符合设计要求，并经验收合格
C、管件制作和可预组装的部分直接在管道安装前完成
D、补偿器应在管道安装前先与管道连接
E、安装前应对中心线和支架高程进行复核
正确答案：ABCE
17381、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。
A、法兰连接螺栓应对称紧固
B、法兰接头歪斜可强紧螺栓消除
C、法兰连接螺栓长度应一致
D、法兰连接螺栓安装方向应一致
E、热态紧固应在室温下进行
正确答案：AD
17382、关于合同分析及其作用的说法正确的有（）。
A、合同分析要从合同执行的角度去分析
B、合同分析往往由项目经理负责
C、合同分析的目的之一是合同任务分解、落实
D、分析合同中的漏洞，解释有争议的内容
E、合同分析同招标文件分析的侧重点相同
正确答案：ACD
17383、关于合同解除的说法，正确的有（）。
A、合同解除适用于可撤销合同
B、当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期限3个月
C、对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力
D、合同解除须有解除的行为
E、合同解除仅使合同关系自始消灭
正确答案：BCD
17384、关于弧形墙，下面说法不正确的是（）。
A、弧形墙不能直接插入门窗
B、弧形墙不能应用“编辑轮廓”命令
C、弧形墙不能应用“附着顶/底”命令
D、弧形墙不能直接开洞
正确答案：ACD
17385、关于弧形墙的修改下面说法错误的有（）。
A、弧形墙不能插入门窗
B、弧形墙不能应用“编辑轮廓”命令
C、弧形墙不能应用“附着顶/底”命令
D、弧形墙不能应用“墙洞口”命令
正确答案：ACD
17386、关于剪力墙结构优点的说法，正确的有（）。
A、结构自重大
B、水平荷载作用下侧移小
C、侧向刚度大
D、间距小
E、平面布置灵活
正确答案：BC
17387、关于建模的详细程度下列说法错误的是（）。
A、模型要接近真实
B、各个阶段的模型深度不同，根据建模需求确定建模的详细程度
C、简化模型，降低电脑硬件负荷
D、用于表达的建筑局部构造节点，如过于复杂，可以单独创建节点模型
正确答案：AC
17388、关于建模详细程度说法正确的是（）。
A、模型应该尽量接近真实，越细越好
B、各个阶段的模型深度不同，根据建模需求确定建模的详细程度
C、尽量简化模型、降低电脑硬件负荷
D、用于表达的建筑局部构造节点，如过于复杂，可以单独创建节点模型
正确答案：BD
17389、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责
B、应当依法履行合同，建设单位有权压缩合同约定的工期
C、应当进行安全施工技术交底
D、应当对拆除工程进行备案
正确答案：BC
17390、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）。
A、确保地下管线的安全
B、不得压缩合同工期
C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E、审查专项施工方案
正确答案：CD
17391、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。
A、因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位承担
B、由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担
C、因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担
D、因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
E、因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修
正确答案：CE
17392、关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。
A、项目安全负责人是施工现场文明施工的第一负责人
B、沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m
C、施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道
D、施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度
E、现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置
正确答案：DE
17393、关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（）。
A、总进度目标的论证涉及工程实施条件分析
B、总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作
C、总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的逻辑关系
D、论证前宜收集类似项目的进度资料
E、分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行
正确答案：AD
17394、关于建设工程债的产生说法正确的有（）。
A、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利
B、明知无给付义务而进行债务清偿的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益
C、施工现场的施工噪声可能产生侵权之债
D、无因管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿
E、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担按份责任
正确答案：ACD
17395、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。
A、无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据
B、诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据
C、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证
D、视听资料的证明力一般大于勘验笔录
E、鉴定结论的证明力一般大于证人证言
正确答案：ACE
17396、关于建设民商事法律关系的特点，下列说法正确的是（）。
A、该法律关系主要是财产关系
B、该法律关系主要是人身关系
C、该法律关系是平等主体之间的关系
D、该法律关系的保障措施具有补偿性和财产性
E、该法律关系是主体之间的民商事权利和民商事义务关系
正确答案：ACDE
17397、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。
A、建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
B、建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式
C、建设用地使用权人应当合理利用土地，不得改变土地用途
D、建设用地使用权只能存在于所有的土地上
E、建设用地使用权消灭的，该土地使用权人应当及时办理注销登记
正确答案：ABD
17398、关于建造（施工）合同收入核算的说法，正确的有（）。
A、在确定交易价格时，应当考虑可变对价的影响
B、企业代第三方收取的款项应计入交易价格
C、企业预期退还给客户的款项，不计入交易价格
D、应计入交易价格的可变对价金额确定后不得变动
E、企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊合同折扣
正确答案：ACE
17399、关于建造在软弱地基上的建筑应采取的建筑或结构措施，下列说法正确的是（）。
A、对于三层和三层以上的砌体承重结构房屋，当房屋的预估最大沉降量不大于120毫米时，其长高比可大于2.5
B、对有大面积堆载的单层工业厂房，当厂房内设有多台起重量为75吨、工作级别为A6的吊车时，厂房柱基础宜采用桩基
C、长高比过大的四层砌体承重结构房屋可在适当部位设置沉降缝，缝宽50-80毫米
D、对于建筑体型复杂、荷载差异较大的框架结构，可采用箱基、桩基等加强基础整体刚度，减少不均匀沉降
正确答案：ABD
17400、关于建筑安装工程人工费中日工资单价的说法，正确的有（）。
A、日工资单价是施工企业技术较熟练的生产工人在每工作日应得的工资总额
B、工程造价管理机构应参考项目实物工程量人工单价综合分析确定日工资单价
C、最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门发布的最低工资标准
D、企业投标报价时应自主确定日工资单价
E、工程计价定额中应根据项目技术要求和工种差别划分多种日工资单价
正确答案：BCE