联大学堂《建设工程合同条例（含FIDIC）（贺州学院）》题库及答案

联大学堂《建设工程合同条例（含FIDIC）（贺州学院）》题库及答案
1、承担违约责任的方式有哪些？
正确答案：履行|补救|赔偿|损失|支付|违约金|定金|罚则
2、合同履行的原则是什么？
正确答案：1、平等原则。2、自愿原则。3、公平原则。4、诚实守信原则。5、遵守法律、维护社会公共利益的原则
3、简述公开招标与邀请招标的主要区别。
正确答案：信息|不同|承包人|范围|公开|程度|时间|费用
4、订立施工合同应遵守的原则？
正确答案：（1）遵守国家法律，行政法规和国家计划原则（2）平等，自愿，公平的原则（3）诚实信用原则
5、合同生效应当具备什么条件？
正确答案：1、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。2、意思表示真实。3、不违反法律或社会公共利益
6、编制城乡规划应遵循哪些原则？
正确答案：人工环境|自然环境|社会集团|和谐|规划|节约|保护|历史|安全|统一
7、某国一个输油码头的建设。某承包人在1978年6月12日向业主提出投标条件，8月7日一个咨询公司代表业主发回一个信函内容说：业主有意接受该承包人6月12日的投标书，建议承包人考虑向有关厂商发出钢板桩的订货，并提出了钢板桩的具体尺寸。承包人在他认为需要进入施工现场的时侯，可以随时进入。2周以后承包人与钢板桩的厂商订了合同并通知了业主，3周以后，承包人将一些临时工棚及部分设备、小型翻铲和部分安装工人进入了现场，并开始作业。12周后，咨询公司突然代表业主通知承包人：业主决定放弃该石油码头的建设，要求承包人撤除、拆除现场已建的设施及设备，恢复原状。承包人为此提出索赔，索赔项目如下：拆除费用4826美元，临时工棚、房屋租金1200美元，开办费10000美元，钢板桩解除合同赔偿费7295美元（以上合计23321美元）、利润（上几项和*30%=6996.3美元），管理费2500美元，总索赔32817.3美元。双方提请仲裁，结果承包人索赔未能成功，请分析其索赔失败的原因？
正确答案：往来信函|法律文件|有意|同意|中标通知书|建议|承包人|不予赔偿
8、索赔的程序有哪些步骤？
正确答案：承包人|工程师|索赔报告|补偿额|发包人|工期延误|指定分包人|保险费用
9、工程建设安全生产责任是如何规定的？
正确答案：1、企业主要负责人的责任。2、各级管理人员的责任。3、从业人员的责任
10、企业有哪些法律责任？
正确答案：1、依法发包工程的责任。2、委托监理的责任。3、依法报批、接受政府监督的责任4、遵守国家规定及技术标准的责任。5提供资料、组织验收的责任
11、工程师处理索赔须遵循哪些原则？
正确答案：（1）与合同相对照，事件以造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误；（2）造成费用的增加或工期延误的原因，按合同规定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任和风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告
12、合同法的基本原则是什么？
正确答案：1、平等原则。2、自愿原则。3、公平原则。4、诚实守信原则。5、遵守法律、维护社会公共利益的原则6、合同严守原则。7、鼓励交易原则
13、工程建设重大事故发生的处理程序是如何规定的？
正确答案：重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，将事故的简要情况向上级主管部门和事故发生地的县市级建设行政主管部门及监察、劳动部门报告；应同时向国务院有关部门报告；县市级建设行政主管部门接到报告后，应当立即向人民政府和省、自治区、直辖市建设行政主管部门报告；自治区、直辖市建设行政主管部门接到报告后，应当立即向人民政府和建设部报告。
14、我国建设工程的保修期限是如何规定的？
正确答案：保修期从竣工验收交付使用之日算起，具体保修期限由发包人与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2、房屋防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
15、某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场进行准备施工。经监测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。1.安装单位的损失应由谁负责？为什么？2.安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？3.判断承包商索赔成立的条件是什么？
正确答案：业主|施工现场|返工|索赔|证据|索赔值|合同|损失|要求|报告
16、施工单位有哪些质量责任和义务？
正确答案：1、遵守执业资质等级制度的责任2、建设质量保证体系的责任3、遵守技术标准、严格按图施工的责任4、总包单位与分包单位之间的质量责任
17、某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元。问题：（1）总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？（2）土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？（3）在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？
正确答案：成立|业主责任|地点|不恰当|分包单位|总承包商|合同关系|工程师|施工组织设计|缺陷
18、竣工结算后如果发包人未按约定支付价款的，根据我国《合同法》规定，承包商优先受偿的程序是什么？
正确答案：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
19、简述标底的概念及其作用？
正确答案：标底是建设工程造价的表现之一，由招标单位自行编制或委托具有编制标底资格和能力的咨询机构编制，并按规定程序审定的招标工程预期资格。标底的作用：（1）招标工程的预期价格；（2）上级主管部门提供核定建设规模的依据；（3）衡量投标单位报价的准绳；（4）是评标的重要尺度。
20、简述组成施工合同的文件和优先解释顺序？
正确答案：组成合同文件应能相互解释、互为说明。组成施工合同的文件和优先解释顺序为：（1）双方签署的合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）本工程所适用的标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；分（8）工程量图纸；（9）工程报价单或预算书
21、《招投标法》对招标人的能力有何要求？
正确答案：经济|法律|技术|招标文件|审查|开标|评标|定标
22、可调价格合同中合同价款的调整因素有哪些？
正确答案：（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；（2）工程造价管理部门公布的价格调整；（3）一周内非承包人原因停水，停电，停气造成停工累计超过8小时；（4）双方约定的其它因素。
23、招标阶段的主要工作内容是什么？
正确答案：（1）发布招标公告或发出投标邀请函（2）进行资格预审（3）发售招标文件（4）组织现场考察（5）解答投标人质疑
24、简要描述可撤销合同与无效合同的区别？
正确答案：可撤销合同与无效合同的相同之处在于合同都会因被确认无效或者被撤销后而使合同自始不具备法律效力。两者之间的区别在于：（1）合同内容的不法性程度不同；（2）当事人权限不同；（3）期限不同。
25、试分析合同法律关系三要素？
正确答案：主体|客体|内容|自然人|法人|智力成果|权利|义务
26、简述施工合同分包与转包纠纷的成因？
正确答案：（1）因资质问题导致的纠纷；（2）因承包范围不清产生的纠纷；（3）因转包导致的纠纷；（4）对因转包管理不严产生的纠纷；（5）因配合和协调问题产生的纠纷；（6）因违约和罚款问题产生的纠纷
27、建设程序分为那几个阶段？
正确答案：1、工程建设前期阶段（投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项）2、工程建设准备阶段（规划、征地、拆迁、报建、工程发包与承包）3、工程建设实施阶段（工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备）4、工程竣工验收与保修。5|终结阶段
28、合同公证
正确答案：是指国家公证机关根据当事人的申请，依法证明当时人之间签订的合同具有真实性、合法性的活动。
29、编制标底的主要依据有哪些？
正确答案：（1）招标文件；（2）工程施工图纸及工程量清单；（3）施工现场地质、水文及地上情况的有关资料；（4）施工方案或施工组织设计；（5）建设行政主管部门制定的工程造价计价办法以及其它有关规定及其发布的现行消耗量定额；（6）工程造价管理机构发布的市场价格信息。
30、什么是承诺，其构成要件有哪些？
正确答案：承诺是指受约人同意接受要约的全部条件的意思表示。承诺的法律效力在于要约一经受约人承诺并送达要约人，合同便宣告成立。承诺必须具备以下条件，才能产生法律效力：（1）承诺必须是受约人发出；（2）承诺必须向要约人发出；（3）承诺应当在确定的或者合理的期限内到达要约人；（4）承诺的内容应当与要约的内容一致；（5）承诺必须表明受约人的缔约意图；（6）承诺的传递方式应当符合要约的要求。
31、定金
正确答案：是指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。
32、在FIDIC土木工程合同条件下，监理工程师颁发的“工程移交证书有何作用？
正确答案：1）证书中指明的竣工日期，可用于判断承包商提前竣工还是延误竣工，从而判断按合同规定是奖励还是处罚；（2）颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期；（3）可按合同规定进行竣工结算；（4）业主应释放保留金的50%给承包商。
33、投标阶段的主要工作内容是什么？
正确答案：（1）获得招标信息（2）准备投标资格资料（3）建立投标组织（4）前期投标决策（5）资格预审，购买招标文件（6）参加现场踏勘（7）参加投标预备会（8）编制投标文件
34、订立施工合同应具备的条件是什么？
正确答案：（1）初步设计已经批准（2）工程项目已经列入年度建设计划（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实（5）招投标工程中标通知书已经下达
35、简述竣工结算的程序？
正确答案：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及《专用条款》约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
36、建设工程质量
正确答案：从狭义上说，建设工程质量仅指工程实体质量，它是指国家现行的有关法律.法规.技术标准.设计文件和合同中，对工程的安全.实用.经济.美观等特性的综合要求。广义上的建筑工程质量还包括工程建设参与者的服务质量和工作质量。
37、建设工程规划许可证
正确答案：是城市规划行政主管部门向建设单位或个人核发的确认其建设工程符合城市规划要求的证件。
38、建设工程监理
正确答案：是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。
39、简述施工合同工期纠纷的成因？
正确答案：（1）合同工期约定不合理；（2）工程施工进度计划有缺陷；（3）施工现场不具备施工条件；（4）工程变更频繁和工程量增减；（5）不可抗力影响；（6）征地、拆迁遗留问题及周围相邻关系影响工期。
40、专用条款
正确答案：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致的意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
41、仲裁
正确答案：是双方当事人通过协议自愿将争议提交第三者作出裁决并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。
42、效力待定合同
正确答案：是指行为人未经权利人同意而订立的合同，因其不完全符合合同生效的要件，合同有效与否，需要由权利人确定。
43、可行性研究
正确答案：指项目建议书批准后，对拟建项目技术上是否可行.经济上是否合理等内容所进行的分析论证。
44、履约证书
正确答案：是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此，该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。
45、施工合同通用条款
正确答案：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
46、诉讼
正确答案：作为一种合同争议的解决方法，是指因当事人相互间发生合同争议后而在法院进行的诉讼活动
47、综合评分法
正确答案：这种方法是将评审各指标和评价标准在招标文件内规定，由评委根据评分标准对各投标单位的标书进行评分，最后以总得分最高的投标单位为中标单位。
48、评议法
正确答案：评议法不用量化评价指标，只要通过对投标单位的能力、业绩、财务状况、信誉、投标价格、工程质量、施工方案等内容进行定性分析和比较，进行评议后，选择投标单位中各项指标都较优者为中标单位，也可以用表决的方式确定中标单位。
49、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿。而这一目的必须通过（）实现。
正确答案：索赔
50、合同有效期
正确答案：自合同签字日起至承包商提交给业主“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律效力。
51、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为是否进行（）。
正确答案：资格预审
52、FIDIC交钥匙工程合同实施属于由（）承担主要风险的固定价格合同。因此，合同价格对任何他未预见到的困难和费用不应考虑调整。
正确答案：承包商
53、（）是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。
正确答案：缔约过失责任
54、承包人应在工程竣工验收通过后，与发包人签订质量保修书，作为（）附件。
正确答案：合同
55、在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的（）支付。
正确答案：一半
56、合同法律关系（）包括行为，物，财产，智力成果。
正确答案：客体
57、违约当事人支付了（）后，对方仍要求继续履行合同时，违约方可以拒绝继续履行。
正确答案：违约金
58、某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。此时施工单位可以行使（）。
正确答案：代位权
59、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）万元。
正确答案：3
60、根据（）规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
正确答案：合同法
61、（），指当债务人不按照合同约定的期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产，以折价或拍卖、变卖该留置物，从所得价款中优先受偿。
正确答案：留置
62、评标价法
正确答案：评标委员会首先通过对各投标书的审查，淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按招标文件规定的方法将一些评审要素折算为价格，加到该标书的价上的报价上形成评标价，以评标价（不是投标报价）最低的标书为最优。
63、建设行政主管部门派出工作人员对招标活动进行监督，则该工作人员有权参加（）会议。
正确答案：开标
64、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。
正确答案：招标代理机构
65、招标单位在组织现场踏勘后，对投标单位提出的问题，应当以（）形式答复所有投标单位。
正确答案：书面
66、根据《招标投标法》的规定，评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）
正确答案：三分之二
67、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。
正确答案：连带保证
68、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）中的规定为准。
正确答案：招标文件
69、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从合同约定的开工日起按（）中承诺的日历天数计算。
正确答案：投标文件
70、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）
正确答案：工程保修期
71、合同争议的解决顺序为和解―调解―仲裁―（）。
正确答案：诉讼
72、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请（）批准
正确答案：发包人
73、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）权利义务关系。
正确答案：民事
74、（）是指经全国统一考试合格并经注册的工程建设监理人员。
正确答案：注册监理师
75、工程师可以以（）方式通知承包人推迟开工日期。
正确答案：书面
76、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。
正确答案：附加工作
77、在工程建设监理活动中，监理单位是（）的代理人。
正确答案：业主
78、确定中标人后（）天内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
正确答案：15
79、（）是希望他人向自己发出要约的意思表示。
正确答案：要约邀请
80、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向（）递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
正确答案：工程师
81、合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求（）或向法院起诉，二者只能选其一。
正确答案：仲裁
82、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为（）年。
正确答案：2
83、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应按照（）数量及时付款。
正确答案：订购
84、违约责任的表现形式包括不履行和（）。
正确答案：不适当履行
85、当事人采用合同书形式订立的，自双方当事人（）或盖章时合同成立。
正确答案：签字
86、监理招标主要是对监理单位（）的选择。
正确答案：能力
87、承包商没按照规定时间提出索赔意向和（），则失去对该事件请求的索赔权利。
正确答案：索赔报告
88、FIDIC合同条件规定，（）是解决合同争议的最终方式。
正确答案：仲裁
89、（）合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
正确答案：效力待定
90、工程招标必须采用公开招标方式或（）。
正确答案：邀请招标
91、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。
正确答案：发包人
92、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
正确答案：3
93、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。
A.需经工程师确认后才能执行
B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D.采用改进措施后，必须顺延工期
E.改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
正确答案：AB
94、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金（）万元。
正确答案：20
95、与邀请招标相比，（）招标的最大优点是竞争激烈。
正确答案：公开
96、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在（）天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。
正确答案：28
97、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、（）。
正确答案：决标成交阶段
98、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、（）三部分组成，并附有三个附件。
正确答案：《专用条款》
99、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和（）等违约行为导致的业主损失。
正确答案：拖延工期
100、在施工合同中，（）等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁
B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
正确答案：ABCD
101、施工合同按照计价方式的不同可以分为（）等。
A.总承包合同
B.分别承包合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
正确答案：CD
102、建设工程施工合同的当事人包括（）。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
E.材料供应商
正确答案：BD
103、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以（）为准。
正确答案：大写金额
104、中标通知书发出（）天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
正确答案：30
105、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.雨季天数增多
D.工程量变化和设计变更
正确答案：BD
106、必须进行招标的项目包括（）。
A.私人投资的高级别墅
B.外国老板投资的基础设施的项目
C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
正确答案：CD
107、建设工程监理的任务是“三控制”，“两管理”“一协调”；其中：三控制是指（）。
A.信息控制
B.投资控制
C.合同控制
D.质量控制
正确答案：BD
108、招标人具备自行招标的能力表现为（）。
A.必须是法人组织
B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力
D.招标人的资格经主管部门批准
正确答案：BC
109、建筑业的资质分为（）
A.设计承包
B.施工总承包
C.监理承包
D.专业承包
正确答案：BD
110、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。
A.设计变更给承包人增加的款额
B.工程师批准承包商索赔的款项
C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
正确答案：CD
111、施工合同文件中的说法中，正确的有（）。
A.当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C.变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
正确答案：BD
112、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权（）。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
正确答案：BD
113、竣工验收需满足的条件（）
A.完成工程设计和合同约定的各项内容
B.监理单位对工程进行了质量评价，具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告
C.有建设行政主管部门对工程质量监督情况的认可
D.有完整的技术档案和施工管理资料
正确答案：ABD
114、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。
A.申请验收
B.组织验收
C.提出修改意见
D.递交竣工结算报告
正确答案：AD
115、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
正确答案：ABC
116、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
正确答案：BC
117、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（）。
A.由工程师确定
B.提交争端裁决委员会决定
C.双方协商
D.提交仲裁机构裁决
正确答案：ABCD
118、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.所需清理修复工作
正确答案：C
119、根据建筑法，关于建设项目工程分包，下列说法正确的有（）
A.承包单位可以将所承包的工程转包给他人
B.所有的分包商都要经建设单位认可
C.分包商应该对建设单位负责
D.如果分包商所承建的工程出了质量事故，业主可以要求总承包商承担责任
正确答案：BCD
120、按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括（）。
A.业主提供的设计不当造成的损失
B.承包商施工原因造成的爆炸
C.工程所在国发生战争
D.放射性污染导致停工
正确答案：ACD
121、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（）。
A.是否是承包商选定
B.是否与承包商订立合同
C.是否可能由业主直接付款
D.承包商是否收取管理费
正确答案：AC
122、材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可（）确定交货地点。
A.由双方协商
B.由采购方自行
C.按交易习惯
D.由供货方自行
正确答案：AC
123、建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）。
A.减少合同中约定的工程量
B.改变有关工程的施工时间
C.删除承包范围内的部分工作
D.更改工程有关部分尺寸
正确答案：C
124、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故（）。
A.所需费用和延误工期由承包人负责
B.所需费用和延误工期由发包人负责
C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担
正确答案：B
125、依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为（）。
A.由业主指定，并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
正确答案：BCD
126、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和工程师
正确答案：B
127、不符合建设工程委托监理合同特征的有（）。
A.监理合同可以是个人
B.监理合同的订立必须符合工程建设程序
C.监理合同的订立不需符合工程建设程序
D.委托监理合同的标的是服务
正确答案：C
128、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（）后可推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师
B.发包人以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意
D.工程师征得承包人同意
正确答案：B
129、依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（）。
A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延
D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
正确答案：A
130、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案：A
131、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）。
A.评标委员会算出的评标价
B.招标人编制的标底价
C.中标人的投标价
D.施工图预算价
正确答案：C
132、索赔按目的划分包括（）。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.合同内索赔
正确答案：C
133、下列有关暂停施工说法不正确的是（）。
A.承包人应按工程师要求停止施工
B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
正确答案：B
134、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸
B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费
C.工程施工完成竣工验收工作
D.工程通过保修期检验
正确答案：C
135、依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。
A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止
B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止
D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同
正确答案：D
136、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
正确答案：B
137、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。
A.不必追究对方的违约责任
B.按300t的数量计算违约金
C.按100t的货款计算违约金
D.按逾期15天的时间计算违约金
正确答案：C
138、因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。
A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的责任
D.监理单位承担连带责任
正确答案：A
139、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（）。
A.检验由发包人负责，费用由承包人负责
B.检验由发包人负责，费用由发包人负责
C.检验由承包人负责，费用由承包人负责
D.检验由承包人负责，费用由发包人负责
正确答案：D
140、招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
D.重新进行资格预审
正确答案：C
141、施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（）承担责任。
A.发包人
B.设计人
C.施工承包人
D.监理工程师
正确答案：A
142、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）。
A.视为撤回仲裁申请
B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决
D.移交人民法院判决
正确答案：A
143、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）。
A.因迟到而自然无效
B.必须经要约人发出接受通知后才有效
C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
正确答案：C
144、必须以第三方财产提供担保的方式是（）担保。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
正确答案：A
145、如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（）。
A.只需经过发包人的书面同意即可
B.只需经过工程师的书面同意即可
C.需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意
D.任选发包人和工程师同意都行
正确答案：C
146、工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日。
A.承包人自检合格
B.承包人递交竣工验收报告
C.竣工检验开始
D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字
正确答案：B
147、按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（）。
A.按订购数量及时支付货款
B.按实际交货数量及时支付货款
C.待供货方补齐缺少的数量后再支付
D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数
正确答案：A
148、依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
A.延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
正确答案：C
149、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）赔偿。
A.监理单位
B.总监理工程师
C.监理单位的法定代表人
D.具体的监理人员
正确答案：A
150、企业法人（）取得法人资格。
A.成立之日
B.注册资金到位后
C.建立组织机构后
D.经工商行政管理机关核准登记后
正确答案：D
151、某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。
A.业主
B.工程师
C.设备生产厂
D.设备供货商
正确答案：D
152、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）。
A.承包商承担部分责任
B.业主可要求承包商承担全部责任
C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D.应由指定分包商承担全部责任
正确答案：C
153、建设项目施工规模在（）万元人民币以上估算价的必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
正确答案：C
154、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。
A.检查承包人现场同期的记录
B.指示承包人缩短合同工期
C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
正确答案：B
155、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）。
A.4月15日
B.5月1日
C.5月15日
D.5月18日
正确答案：A
156、在（）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A.设计合同
B.监理合同
C.施工合同
D.物资采购合同
正确答案：B
157、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。
A.工程师已拒绝索赔要求
B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
C.承包人的索赔要求已成立
D.需等待发包人批准
正确答案：C
158、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
正确答案：A
159、当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为（）合同。
A.技术开发
B.技术转让
C.技术咨询
D.技术服务
正确答案：C
160、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。
A.提取全部材料，按实际交付数量付款
B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C.拒绝提前提货，拒付货款
D.提取全部材料，按订购数量付款
正确答案：D
161、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A.报价
B.能力
C.资历信誉
D.规模和经济实力
正确答案：B
162、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。
A.地基基础工程
B.屋面防水工程
C.设备安装工程
D.排水管道工程
正确答案：B
163、按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（）。
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求
B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要
C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告
D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告
正确答案：C
164、工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（）。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担
B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿
正确答案：A
165、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A.成立但不生效
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立
正确答案：A
166、FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后84天内，承包商应向工程师报送（）。
A.最终报表
B.竣工报表
C.结清单
D.临时支付报表
正确答案：B
167、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。
A.立即发出解除合同通知
B.立即停工并发出通知要求支付预付款
C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工
D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
正确答案：C
168、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（）。
A.不应返还保留金
B.应退还一半保留金
C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半
D.应全部退还保留金
正确答案：C
169、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（）。
A.材料采购合同
B.设备采购合同
C.委托合同
D.承揽合同
正确答案：D
170、在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。
A.合同内注明工期
B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和
C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数
正确答案：B
171、业主对分包合同的管理主要表现在（）。
A.对施工现场的协调管理
B.对分包工程的支付管理
C.对分包工程的批准
D.行使对分包商的自主选择权
正确答案：C
172、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
正确答案：B
173、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）。
A.业主合同内的暂列金
B.承包商应交付的定金
C.业主应交付的定金
D.承包商应得的工程款
正确答案：D
174、关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（）
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
正确答案：B
175、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
正确答案：A
176、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（）合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
正确答案：D
177、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
正确答案：B
178、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效
正确答案：B
179、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
正确答案：C
180、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为（）。
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日
正确答案：C
181、合同生效应当具备的条件不包括（）。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必须采用一定的合同形式
正确答案：D
182、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（）承担。
A.乙项目经理
B.甲施工企业
C.建设单位
D.具体施工人员
正确答案：B
183、在施工合同中，项目经理是（）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人
B.承包人单位法定代表人
C.总监理工程师
D.发包人代表
正确答案：B
184、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案：C
185、下列哪些财产可以抵押（）。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
正确答案：C
186、合同法律关系内容包括（）。
A.行为
B.权利
C.当事人
D.智力成果
正确答案：B
187、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确答案：D
188、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是（）。
A.公共行为引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
正确答案：B
189、对于投保人而言，保险的根本目的必须通过（）实现。
A.调解
B.仲裁
C.诉讼
D.索赔
正确答案：D
190、当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定（）
A.向上级仲裁机构申请执行
B.向人民法院申请执行
C.向首席仲裁员申请执行
D.向人民法院起诉
正确答案：B
191、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按（）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
正确答案：C
192、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）万元。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案：A
193、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（）的措施。
A.将财产返还给对方
B.赔偿损失
C.继续履行
D.追缴财产
正确答案：B
194、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。
A.建设行政主管部门
B.设计单位
C.监理单位
D.人民法院
正确答案：D
195、合同法律关系（），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体
B.客体
C.内容
D.事实
正确答案：A
196、监理公司具有法人资格的时间为（）日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
正确答案：C
197、在提供方式中，比较强烈的担保方式是（）
A.保证
B.质押
C.定金
D.留置
正确答案：D
198、某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是（）。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案：D
199、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。
A.定金
B.留置
C.抵押
D.质押
正确答案：C
200、在下列各项中，符合代理特征的是（）。
A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志
D.代理行为的民事责任由代理人承担
正确答案：C
201、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无需通知对方
B.撤销合同，但应当通知对方
C.解除合同，无需通知对方
D.解除合同，但应当通知对方
正确答案：D
202、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。
A.合法行为
B.违法行为
C.自然事件
D.社会事件
正确答案：D
203、承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（）。
A.应从委托人方获得附加监理酬金
B.应从委托人方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案：D
204、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
正确答案：D
205、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（）组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
正确答案：A
206、在施工合同中，（）是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.工程施工期内对施工现场的照管负责
正确答案：D
207、监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（）赔偿损失。
A.建设单位
B.监理单位
C.监理工程师
D.项目经理
正确答案：A
208、下列选项属于指定代理关系终止的条件的是（）
A.代理期间届满
B.代理事项完成
C.作为代理人的法人终止
D.被代理人死亡
正确答案：D
209、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（）。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之
B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
C.公证与签证的效力等同
D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
正确答案：B
210、招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省、市政府部门提供的专家名册
正确答案：D
211、对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（）确认无效。
A.人民法院
B.监理单位
C.建设行政主管部门
D.建设单位
正确答案：A
212、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指（）。
A.投标截止日
B.风险事件发生日
C.投标截止日前第28天
D.承包商接到中标通知书日
正确答案：C
213、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务完成的进度
正确答案：C
214、施工合同文本规定，承包人有权（）。
A.自主决定分包所承包的部分工程
B.自主决定分包和转让所承担的工程
C.经发包人同意转包所承担的工程
D.经发包人同意分包所承担的部分工程
正确答案：D
215、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
正确答案：C
216、在下列解决合同纠纷的方式中，（）是不以双方自愿为前提的。
A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
正确答案：D
217、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（）。
A.标的
B.数量
C.质量
D.价款
正确答案：A
218、承包人负责采购的材料和设备，应（）。
A.发包人负责检验试验，费用发包人承担
B.发包人负责检验试验，费用承包人承担
C.承包人负责检验试验，费用承包人承担
D.承包人负责检验试验，费用发包人承担
正确答案：C
219、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。
A.工程师应以书面形式通知承包人
B.应当经过承包人批准
C.发包人与承包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
正确答案：A
220、建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
正确答案：D
221、能够作为保证人的为（）。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
正确答案：B
222、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
正确答案：D
223、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
正确答案：C
224、监理服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目，必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.500
正确答案：A
225、一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同是价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款。但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克（）元向卖方付款。
A.100
B.110
C.120
D.130
正确答案：D