联大学堂《招投标与合同管理（广西贺州学院工程）》题库及答案

联大学堂《招投标与合同管理（广西贺州学院工程）》题库及答案
1、开标过程中应确认的废标有哪些
正确答案：密封|投标人|模|报价期|印章联合|废标
2、什么是通用条款和专用条款？两者关系如何
正确答案：通用I条款专用标准|明确|补充修改|工程
3、简述招标投标管理机构的职责
正确答案：招标|投标|证书标底|审批|资质|监督|管理
4、关于工程分包的规定有哪些
正确答案：专用|通用条款|合同转包责任|工程|价款
5、简述招标文件的内容
正确答案：表|须知|合同规范图纸评标|标准|文件
6、建设项目管理和施工项目管理有什么区别
正确答案：管理|施工项目|建设|工程|内容|范围|主体
7、索赔的技巧有哪些？
正确答案：索赔|合同变更通知计价|友好|监理分项综合
8、常见的索赔证据有哪些？
正确答案：招标|签证|纪要日期预付款|进度款|变更|会议
9、归纳起来，担保形式主要有五种：保证、定金、留置、和质押。
正确答案：抵押
10、材料质量检验程度分为免检、和全数检验三种。
正确答案：抽检
11、工程施工合同中发包人、承包人的一般义务是什么？
正确答案：土地|道路许可水准点|设计|交底|进度|施工。
12、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
正确答案：协议书|中标|投标|专用I条款|通用I规范图纸
13、材料质量检验程度分为免检、抽检和（）三种。
正确答案：全部检验
14、对工程项目质量影响的主要因素就是人、材、机、（）和环五个方面。
正确答案：法
15、工程项目管理的任务总的说来，就是在科学决策的基础上对工程项目实施（）、全过程的管理活动。
正确答案：全方位
16、建设工程招标方式有邀请招标和
正确答案：公开招标
17、政府工程质量监督具有（），而工程建设监理是一种委托性的服务活动。
正确答案：强制性
18、合同的形式有（）、书面形式和其他形式
正确答案：口头形式
19、一般而言，有三种控制风险的方法：风险控制、风险转移和（）。
正确答案：风险自留
20、选择投标对象的主要方法有定性分析法和（）。
正确答案：定量分析法
21、工程监理企业，其资质等级划分为（）甲级、和丙级三个级别
正确答案：乙级
22、建设工程招标方式有邀请招标和（）。
正确答案：公开招标
23、项目建议书经批准，称为立项，立项仅说明一个项目有投资的（）（），但不明确，尚需进一步开展研究工作。
正确答案：必要性
24、项目合同的签订需要一定的程序，它通常包括邀请、和承诺三个阶段。
正确答案：要约
25、工程项目招标的基本特征是（）、平等性和竞争性。
正确答案：公平性
26、工程设计是工程建设的重要环节，它是从（）和技术上对拟建工程进行全面规划的工作。
正确答案：经济
27、建设工程招标方式有公开招标和（）。
正确答案：邀请招标
28、一般规定是从开始确定中标单位到签合同间隔时间不超过（）天。
正确答案：30天
29、对工程项目质量影响的主要因素就是人、机、材、法和（）五个方面
正确答案：环
30、产品生产工艺设计是工业项目设计的（）。
正确答案：核心
31、诉讼时效起算是从知道或应该知道权利被侵害时起计算，一般诉讼时效为
正确答案：2年
32、工程项目内容的系统由单项工程、单位工程、分部工程和（）（）（）等构成。
正确答案：分项工程
33、监理单位的资质分为甲级、乙级和（）级。
正确答案：丙级
34、通过计算，可以找到工期最长的线路，该线路称为（）。
正确答案：关键线路
35、为了把竣工验收工作做好，一般可分为两个步骤进行，一是由施工单位先进行自检，二是（）。
正确答案：正式验收
36、直接工程费指人工费、材料费、
正确答案：机械使用费
37、工程监理企业，其资质等级划分为（）、乙级和丙级三个级别。
正确答案：甲级
38、建设工程合同按计价方式划分为（）、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。
正确答案：固定价合同
39、建筑市场主体主要有业主、（）、工程咨询服务机构等
正确答案：承包商
40、合同的形式有、口头形式和其他形式
正确答案：书面形式
41、工程承发包方式，是指发包人与（）双方之间的经济关系形式。
正确答案：承包人
42、通过计算，可以找到工期（）的线路，该线路称为关键线路。
正确答案：最长
43、在可行性研究中就遵循（）、客观性原则和公正性原则。
正确答案：科学性
44、项目合同的签订需要一定的程序，它通常包括邀请、要约和（）三个阶段。
正确答案：承诺
45、归纳起来，担保形式主要有五种：保证、定金、留置、抵押和（）。
正确答案：质押
46、工程设计是工程建设的重要环节，它是从（）和经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
正确答案：技术
47、我国的建设工程交易中心是按照（）、场所服务功能、集中办公功能三大功能进行构建的。
正确答案：信息服务功能
48、政府工程质量监督具有强制性，而工程建设监理是一种（）的服务活动。
正确答案：委托性
49、工程项目内容的系统由单项工程、单位工程、（）和分项工程等构成。
正确答案：分部工程
50、一般而言，有三种控制风险的方法：风险控制、风险自留和（）。
正确答案：风险转移
51、建筑市场主体主要有（）、承包商、工程咨询服务机构等。
正确答案：发包人
52、工程承发包方式，是指承包人与（）双方之间的经济关系形式。
正确答案：发包人
53、投标书的澄清修正必须以（）方式提供
正确答案：书面
54、工程项目管理的任务总的说来，就是在科学决策的基础上对工程项目实施全方位、（）的管理活动。
正确答案：全过程
55、所谓工程项目管理，就是为使工程项目在一定的约束条件下取得成功，对项目的所有活动实施决策、计划、组织、控制与（）等一系列工作的总称。
正确答案：协调
56、在可行性研究中就遵循科学性原则、客观性原则和（）原则。
正确答案：公正性
57、工程监理企业，其资质等级划分为甲级、（）和丙级三个级别。
正确答案：乙级
58、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和
正确答案：乙级
59、合同是平等主体的（）、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
正确答案：自然人
60、费用索赔的计算方法
正确答案：总费用法和修正总费用法：总费用法又称为总成本法，就是计算出该项工程的总费用。分项法：就是想索赔的损失费用分项进行计算
61、缺陷通知期
正确答案：缺陷通知期相当于国内工程交工后的质量保修期，它是工程师通知承包商修复工程缺陷的期间缺陷通知期最长不能超过2年
62、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
正确答案：项目建议书
63、工程转包
正确答案：是指不行使承包人的管理职能、不承担技术经济责任、将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。
64、建筑市场市场运行机制构成
正确答案：价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制
65、工程质量保修书包括哪些保修内容？保修期如何
正确答案：保修内容：主体结构工程以设计文件规定的该工程的合理使用年限屋面防水，卫生间防水工程，墙面防渗漏，5年电气管线，给排水管道设备安装装修工程2年供热供冷系统为2个采暖期
66、不可抗力的范围包括哪些方面？
正确答案：因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害。
67、建设工程招投
正确答案：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。
68、工程承发包
正确答案：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。
69、建设工程施工合同
正确答案：是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。
70、按概预算方法编制的投标报价由哪几大部分费用组成
正确答案：直接费、间接费、利润、税金
71、简述公开招标的程序
正确答案：建设项目报建；编制招标文件；投标人的资格预审；发放投标文件；开标、评标与定标；签订合同
72、建筑市场
正确答案：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。
73、合同订立一般要经过哪几个程序
正确答案：合同订立一般经过要约和承诺两个必经的程序要约一希望与他人订立合同的意思表示承诺一在要约有效期限内，作出完全同意要约条款的意思表示
74、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些
正确答案：建筑法、招投标法、合同发、建筑工程管理条例
75、投标报价的方式有哪几种
正确答案：工料单价法、综合单价法
76、合同争议的处理方式有哪几种？
正确答案：和解、调解、仲裁、诉讼
77、索赔报告的基本内容
正确答案：索赔的合同依据、索赔的详细理由、索赔事件发生的经过、索赔的要求及计算方法，并要附上证明材料
78、工程款支付包括哪些内容
正确答案：工程预付款、工程进度款、竣工结算款、保修金
79、合同订立的基本原则是什么
正确答案：自愿原则、守法原则、诚实信用原则、公平原则
80、合同实施偏差处理的措施有哪些
正确答案：组织措施，技术措施，经济措施，合同措施
81、招标代理制度
正确答案：，指工程建设单位，将建设工程招标事务，委托给县有相应资质的中介服务机构，有该中介服务机构在招标热委托授权的范围内，以招标人的名义，独立组织建设工程招标活动，并由建设单位接收招标活动的法律效果的一种制度。
82、某市政设施工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。招标人于2008年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出资格预审合格通知。9月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。
开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
（1）.《中华人民共和国招标投标法》中规定的招标方式有哪几种？（2）.该工程若采用邀请招标方式是否违反有关规定？为什么？（3）.从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？（4）.资格预审文件包括什么？
正确答案：（1）.招标方式有公开招标和邀请招标两种。（2）.违反有关规定。该工程是由政府全部投资兴建的省级重点项目，所以应采取公开招标。（3），本案例中的要约邀请是招标人的招标公告，要约是投标人提交的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。（4），资格预亩文件分为资格预亩须知和资格预亩表两大部分。
83、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.雨季天数增多
D.工程量变化和设计变更
正确答案：BD
84、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。
A.固定价格合同
B.可调整价格合同
C.固定价格加酬金合同
D.成本加酬金合同
正确答案：C
85、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。
A.需经工程师确认后才能执行
B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D.采用改进措施后，必须顺延工期
正确答案：AB
86、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）
A.申请验收
B.组织验收
C.提出修改意见
D.递交竣工结算报告
正确答案：AD
87、对于发包人供应的材料设备，（）等工作应当由发包人承担。
A.到货后，通知清点
B.参加清点
C.清点后负责保管
D.支付保管费用
正确答案：ABD
88、合同法律关系的构成要素有（）
A.主体
B.内容
C.客体
D.权利
正确答案：ABC
89、施工目标控制的内容
正确答案：进度控制、质量控制、安全控制、成本控制
90、招标人具备自行招标的能力表现为（）
A.必须是法人组织
B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力
D.招标人的资格经主管部门批准
正确答案：BC
91、在进度控制中，（）不属工程师的任务
A.促承包人完成工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参加竣工验收
正确答案：B
92、建设工程施工合同的当事人包括（）。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
正确答案：BD
93、在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
正确答案：B
94、索赔是当事人在合同实施过程中，根据（）对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。
A.法律
B.合同规定
C.惯例
D.法院判决
正确答案：ABC
95、承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
正确答案：ABD
96、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48h内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力？指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）？
正确答案：安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：（1）工程本身损失150万元由建设单位承担。（2）100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担。（3）G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担。（4）租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担。（5）其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担。（6）G施工单位停工5天应相应顺延工期。（7）施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担。（8）必要的管理保卫人员费用支出1万元由建设单位承担。（9）工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。
97、在施工合同中，（）等工作应由发包人完成
A.土地征用和拆迁
B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场邻近地下管道和建筑物及构筑物
正确答案：ABCD
98、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同中默示的索赔
正确答案：CD
99、被宣布为废标的投标书包括（）
A.投标书未按招标文件中规定封标
B.逾期送达的标书
C.加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D.按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
正确答案：ABD
100、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
正确答案：B
101、当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（）。
A.经工程师认可的施工进度计划
B.汇率变化表
C.施工会议记录
D.招标文件
正确答案：ABC
102、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确答案：C
103、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。
A.发包人追加合同价款，相应顺延工期
B.发包人追加合同价款，工期不予顺延
C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延
正确答案：A
104、某市政设施工程全部由政府投资兴建，征地工作尚未全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。招标人于2008年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出资格预审合格通知，其中说明，8月10～17日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。该五家承包商均领取了招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。
开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。
按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商8为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包商B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。
根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，判断该项目在招标投标过程中有哪些不妥之处？并说明理由。
正确答案：该项目在招标投标过程中的不妥之处如下：（1）不妥之处：决定对该项目进行施工招标。理由：本项目征地工作尚未全部完成，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。（2）不妥之处：招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题作了书面答复后组织各投标单位进行了现场踏勘。理由：现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。（3）不妥之处：由招标人检验投标文件的密封情况。理由：开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况，这样体现公平、公正、公开的原则。（4）不妥之处：评标委员会委员由招标人直接确定。理由：评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会率的技术经济专家，一般招标项目应采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本题没有特殊指明该项目是特殊项目。（5）不妥之处：双方于10月13日签订了书面合同。理由：订立书面合同的时间过迟。按《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日（不是中标人收到中标通知书之日）起30日内订立书面合同，而本案例已超过30日。
105、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作。在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由6人组成，其中招标人代表3人、政府提供的专家库中随机抽取的技术经济专家3人。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。
（1）.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。（2）.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，详写出正确做法。
正确答案：（1）.A施工单位有资格参加投标是正确的。理由：《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的（2）.施工招标评标委员会组成的不妥之处、理由及正确做法：（1）不妥之处：评标委员会由6人组成不妥。理由：评标委员会成员人数为5人以上的单数。正确做法：评标委员会由5人或者7人组成。（2）不妥之处：政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。理由：评标委员会中的技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。正确做法：至少有4人是技术经济专家。
106、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
正确答案：B
107、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A.施工企业
B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理
D.具体的施工人员
正确答案：A
108、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（）
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C.中标通知书、投标书、协议书、图纸
D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
正确答案：D
109、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天.与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10％的协议。
在施工公开招标中，评标委员会由6人组成，其中招标人代表3人、政府提供的专家库中随机抽取的技术经济专家3人。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。
（1）指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
（2）.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，详写出正确做法。
正确答案：（1）.建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处和理由：1）不妥之处：监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同。理由：《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所以第45天不符合规定。2》不妥之处：双方另行签订一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。理由：《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。案例中降低中标价的10%属背离合同的实质性内容。
（2），施工招标评标委员会组成的不妥之处、理由及正确做法：1）不妥之处：评标委员会由6人组成不妥。理由：评标委员会成员人数为5人以上的单数。正确做法：评标委员会由5人或者7人组成。2）不妥之处：政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。理由：评标委员会中的技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。正确做法：至少有4人是技术经济专家。
110、工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A.合同签字日起按投标文件中承诺
B.合同签字日起按招标文件中要求
C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D.合同约定的开工日起按招标文件中要求
正确答案：C
111、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
正确答案：C
112、索赔按目的划分包括（）
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.合同内索赔
正确答案：C
113、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
正确答案：C
114、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）
A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作
B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明
C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续
D.组织设计交底
正确答案：B
115、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）
A.固定价格合同
B.可调整价格合同
C.固定价格加酬金合同
D.成本加酬金合同
正确答案：C
116、由于业主的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.意外工作
正确答案：B
117、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
正确答案：B
118、据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务不包括（）
A.办理临时用地、停水、停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案：B
119、《建设工程施工合同》示范文本中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的（）。
A.主体部分分包
B.关键部分分包
C.非主体非关键部分分包
D.任何部分分包
正确答案：D
120、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。
A.工程保修期
B.承包商的施工期
C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
正确答案：A
121、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延
正确答案：B
122、工程师在处理工期展延中，（）。
A.依据合同有权删减工作内容和缩短工期
B.由工程师提出，经业主批准缩短工期
C.由工程师与承包商协商一致缩短工期
D.由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期
正确答案：D
123、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
正确答案：B
124、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。
A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
B.承包人负责检验工作，并承担检验费用
C.发包人负责检验工作，并承担检验费用
D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
正确答案：A
125、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（）后可推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师
B.工程师以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意
D.工程师征得承包人同意
正确答案：B
126、在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参加竣工验收
正确答案：B
127、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
正确答案：D
128、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补
正确答案：D
129、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
正确答案：A
130、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（）。
A.包括开工日期
B.包括竣工日期
C.包括合同工期的总日历天
D.合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数
正确答案：C
131、施工合同按照计价方式的不同可以分为（）等。
A.总承包合同
B.分别承包合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
正确答案：CD
132、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。
A.立即发出解除合同通知
B.立即停工并发出通知要求支付预付款
C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；
D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
正确答案：C
133、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
正确答案：B
134、工程分包的说法错误的为（）。
A.是违法的
B.是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C.是允许的
D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
正确答案：A
135、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
正确答案：B
136、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
正确答案：C
137、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和承包人分别
正确答案：A
138、建设工程经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，（）
A.仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延；
B.应由工程师承担责任
C.应由发包人承担责任
D.仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延；
正确答案：A
139、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。
A.只限承包商向业主索赔
B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔
D.不包括承包商与分包商之间的索赔
正确答案：C
140、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.设备供应单位
正确答案：A
141、合同争议的解决顺序为（）
A.和解―调解―仲裁―诉讼
B.调解―和解―仲裁―诉讼
C.和解―调解―诉讼―仲裁
D.调解―和解―诉讼―仲裁
正确答案：A
142、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.减少对工程质量的检测试验
正确答案：C
143、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）。
A.投标书及其附件
B.招标阶段对投标人质疑的书面解答
C.资格审查文件
D.工程报修单
正确答案：A
144、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.权利与义务
D.法人与自然人
正确答案：C
145、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）
A.节省招标费用
B.招标时间短
C.减小合同履行过程中承包不违约的风险
D.竞争激烈
正确答案：D
146、业主在（）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
正确答案：B
147、引起索赔的原因有（）
A.工程变更索赔
B.意外风险和不可预见因素索赔
C.工程项目的特殊性
D.工程项目内外环境的复杂性和多变性
正确答案：CD
148、当合同文件出现矛盾时，对于实行“小业主，大监理”的工程，可以在专用条款中约定（）。
A.发包人的解释对双方有约束力
B.发包人和承包人协商解决
C.工程师做出的解释对双方有约束力
D.建设行政主管部门裁决
正确答案：C
149、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
正确答案：C
150、某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（）。
A.总索赔
B.道义索赔
C.默示索赔
D.工程变更索赔
正确答案：C
151、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.所需清理修复工作
正确答案：C
152、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
正确答案：C
153、施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。
A.工程师
B.承包人
C.工程师和承包人
D.发包人
正确答案：B
154、在工程建设监理活动中，监理单位是（）
A.业主的代理人
B.业主的委托人
C.施工合同的当事人
D.绝对独立的第三人
正确答案：A
155、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（）。
A.延误1个月竣工赔偿
B.提前1个月竣工奖励
C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励
D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿
正确答案：A
156、若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则（）承包商的设计责任。
A.减轻
B.不减轻
C.解除
D.不解除
正确答案：D
157、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
正确答案：D
158、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁布发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
正确答案：D
159、必须进行招标的项目包括（）
A.人投资的高级别墅
B.外国老板投资的基础设施的项目
C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D.使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目
正确答案：CD
160、索赔按目的划分包括（）
A.综合索赔
B.单项索赔
C.合同内索赔
D.工期索赔
正确答案：D
161、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确答案：D
162、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
正确答案：A
163、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（）。
A.额外服务
B.附加服务
C.延长服务
D.非监理服务
正确答案：B
164、下列财产中，（）不得抵押。
A.土地所有权
B.土地使用权
C.房屋
D.交通运输工具
正确答案：A
165、工程师进行索赔管理的原则（）
A.预测和分析导致索赔的原因和可能性
B.公平合理的处理索赔
C.从事实出发，实事求是
D.及时作出决定和处理索赔
正确答案：BD
166、委托任务并负责支付报酬的一方称（）
A.承包人
B.发包人
C.出资人
D.出工人
正确答案：B
167、监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。
A.能力
B.报价
C.信誉
D.经济实力
正确答案：A
168、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）
A.主合同
B.从合同
C.独立合同
D.无条件地必须履行的合同
正确答案：B
169、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.义务工作
正确答案：B
170、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）
A.按裁决自觉执行
B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C.可向人民法院起诉
D.向合同管理机关申诉
正确答案：A
171、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）
A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
正确答案：A
172、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）
A.行政法律关系
B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系
D.经济侵权关系
正确答案：B
173、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（）
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.工程款的支付开支项目不同
D.业主对分包商利益的保护不同
正确答案：ACD
174、监理招标主要是对监理单位（）的选择
A.报价
B.能力
C.人员数量
D.设备
正确答案：B
175、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.意外工作
正确答案：B
176、不符合建设工程委托监理合同特征的有（）
A.监理合同主体可以是个人
B.理合同的订立必须符合工程建设程序
C.监理合同的订立不需符合工程建设程序
D.托监理合同标的是服务
正确答案：C
177、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（）。
A.提供的投标担保有瑕疵
B.货物包装方式不符合招标文件的要求
C.个别地方存在漏项
D.明显不符合技术规格要求
正确答案：C
178、下列各项中，（）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成
B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C.招标文件已经编制好
D.建设资金、建材、设备来源已经落实
正确答案：C
179、施工合同文件中的说法中，正确的有（）
A.当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C.变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
正确答案：BD
180、《建设工程施工合同条件》中定义的“工程师”是指工程监理单位的（）。
A.法定代表人
B.委派的监理总负责人
C.总监理工程师
D.具体工程项目的监理工程师
正确答案：B
181、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案：B
182、若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则（）承包商的设计责任。
A.减轻
B.不减轻
C.解除
D.不解除
正确答案：D
183、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
正确答案：C
184、必须进行招标的项目包括（）
A.私人投资的高级别墅
B.外国老板投资的基础设施的项目
C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
正确答案：CD
185、中标的承包商将由（）决定
A.评标委员会
B.业主
C.上级行政主管部门
D.监理工程师
正确答案：B
186、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
正确答案：A